|
Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Чуватиной Е.В., судей Кадулина А.В., Сергеевой И.В.,
при участии от общества с ограниченной ответственностью «Севен Санс Девелопмент СПб Восток» Заварзина А.А. (доверенность от 16.08.2024), от общества с ограниченной ответственностью «Евроград-1» генерального директора Яковенко Д.А. (решение общего собрания участников от 15.06.2021), Ивановой И.Ю. (доверенность от 07.02.2024), от Полякова Андрея Львовича Ивановой И.Ю. (доверенность от 30.08.2024),
рассмотрев 09.07.2025 в открытом судебном заседании вопрос о возобновлении производства по кассационной жалобе общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Евроград 1» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.04.2024 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2024 по делу № А56-2392/2023, у с т а н о в и л: Общество с ограниченной ответственностью «Севен Санс Девелопмент СПб Восток», адрес: 199226, Санкт-Петербург, б-р Александра Грина, д. 1, стр. 1, пом. 14-н, эт. 4, оф. 23, ОГРН 1207800133067, ИНН 7801689018 (далее - Общество), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Евроград 1», адрес: 197372, Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д. 8, лит. А, пом. 23-Н каб. 8, ОГРН 1207800147070, ИНН 7814782448 (далее - Компания), о взыскании 80 600 000 руб. неустойки, начисленной за нарушение срока выполнения общестроительных работ по строительству съезда с КАД за период с 30.12.2021 по 06.12.2022, и 49 600 000 руб. неустойки, начисленной за нарушение срока завершения строительства и ввода в эксплуатацию съезда с КАД за период с 15.08.2022 по 16.12.2022.
Компания обратилась в тот же арбитражный суд со встречным иском к Обществу о взыскании 700 000 000 руб. задолженности по оплате земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0719001:9, 47:07:0719001:19, 47:07:0719001:10, 47:07:0719001:11 по договорам купли-продажи от 09.06.2021 № 1, 3, 4 и 5, а также 46 550 000 руб. неустойки и 12 226 027 руб. 40 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Определением от 17.03.2023 встречный иск Компании принят судом к производству для совместного рассмотрения с первоначальным иском Общества.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Поляков Андрей Львович и общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «М3», адрес: 197372, Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д. 8, лит. А, пом. 23-Н, оф. 9, ОГРН 1217800065064, ИНН 7814789884 (далее - Организация).
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.04.2024 с Компании в пользу Общества взыскано 49 600 000 руб. неустойки, в остальной части первоначального иска отказано; в удовлетворении встречного иска Компании отказано.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2024 данное решение оставлено без изменения.
Компания обжаловала решение от 18.04.2024 и постановление от 20.09.2024 в кассационном порядке.
Определением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.12.2024 кассационная жалоба Компании принята к производству.
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.11.2024 было принято к производству заявление Компании о пересмотре решения от 18.04.2024 по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.02.2025 производство по кассационной жалобе Компании на решение от 18.04.2024 и постановление от 20.09.2024 по настоящему делу было приостановлено до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
20.05.2025 Общество обратилось в суд кассационной инстанции с ходатайством о возобновлении производства по делу.
30.05.2025 в суд округа по его запросу поступили материалы дела № А56-2392/2023.
Определением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.06.2025 для разрешения вопроса о возобновлении производства по делу на 09.07.2025 было назначено судебное заседание.
В соответствии со статьей 146 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд возобновляет производство по делу по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, либо до их устранения по заявлению лица, по ходатайству которого производство по делу было приостановлено.
Из материалов дела следует, что определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.02.2025 в удовлетворении заявления Компании о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам отказано.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2025 названное определение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства по кассационной жалобе Компании, устранены.
Исходя из изложенного, производство по кассационной жалобе Компании подлежит возобновлению.
Руководствуясь статьями 146 и 147 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа о п р е д е л и л: возобновить производство по кассационной жалобе общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Евроград 1» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.04.2024 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2024 по делу № А56-2392/2023.
| |
