Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Константинова П.Ю., судей Дмитриева В.В. и Елагиной О.К.,
при участии от общества с ограниченной ответственностью «БалтКенигСтрой» Ржешевской А.А. (доверенность от 01.03.2025),
рассмотрев 28.08.2025 в открытом судебном заседании кассационную жалобу муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика-застройщика» на решение Арбитражного суда Калининградской области от 28.12.2024 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.05.2025 по делу № А21-12672/2023, у с т а н о в и л: Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика-застройщика», адрес: 238150, Калининградская область, город Черняховск, Пионерская улица, дом 3, помещение 2, ОГРН 1103926014103, ИНН 3914800301 (далее - Учреждение), обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «БалтКенигСтрой», адрес: 236013, Калининград, Алданская улица, дом 38, квартира 58, ОГРН 1163926061892, ИНН 3906986148 (далее - Общество), о взыскании 2 956 116 руб. 02 коп. неустойки за период с 01.09.2022 по 19.12.2024, по дату фактического исполнения обязательств по контракту, (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ).
Обществом было подано встречное исковое заявление о взыскании с Учреждения 4 771 913 руб. 61 коп. задолженности по оплате работ, 1 793 762 руб. 33 коп. неустойки за период с 15.06.2023 по 02.12.2024, по дату фактической оплаты долга, (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ).
Решением суда первой инстанции от 28.12.2024, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 07.05.2025, первоначальные исковые требования удовлетворены частично: с Общества в пользу Учреждения взыскано 967 679 руб. неустойки за период с 01.09.2022 по 05.08.2023; в остальной части иска отказано. Встречные исковые требования удовлетворены частично: с Учреждения в пользу Общества взыскано 4 077 873 руб. 47 коп. задолженности, 1 435 819 руб. неустойки за нарушение сроков оплаты за период с 05.08.2023 по 19.12.2024, неустойка с суммы основного долга 4 077 873 руб. 47 коп., исходя из 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, за период с 20.12.2024 и по день фактической оплаты; в остальной части иска отказано. В результате зачета с Учреждения в пользу Общества взыскано 4 546 013 руб. 47 коп.
Определением суда округа от 16.07.2025 принята к производству кассационная жалоба Учреждения на решение от 28.12.2024 и постановление апелляционного суда от 07.05.2025 по настоящему делу, рассмотрение которой назначено на 28.08.2025 на 14 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, 3, этаж 3.
В суд округа поступила жалоба Общества на решение от 28.12.2024 и постановление апелляционного суда от 07.05.2025 по настоящему делу.
Определением суда округа от 14.07.2024 кассационная жалоба Общества оставлена без движения до 02.09.2025, в связи с нарушением подателем жалобы требований пунктов 2, 3 части 4 статьи 277 АПК РФ.
Определениями суда округа от 19.08.2025 кассационная жалоба Общества принята к производству, ее рассмотрение назначено в судебном заседании 25.09.2025.
Поскольку Учреждением и Обществом обжалованы в кассационном порядке одни и те же судебные акты, жалобы указанных лиц должны быть рассмотрены совместно.
С учетом изложенного судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы Учреждения подлежит отложению на 25.09.2025.
Дата судебного заседания по рассмотрению названных кассационных жалоб определена судом округа с учетом необходимости извещения участвующих в деле лиц о принятии их к производству.
Согласно части 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.
Суд кассационной инстанции считает необходимым отложить рассмотрение настоящей кассационной жалобы в связи с невозможностью ее рассмотрения в настоящем судебном заседании.
Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа о п р е д е л и л: рассмотрение кассационной жалобы муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика-застройщика» на решение Арбитражного суда Калининградской области от 28.12.2024 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.05.2025 по делу № А21-12672/2023 отложить на 25.09.2025 на 14 часов 00 минут, в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д. 4, зал № 3, 3-й этаж. |
